请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
【背景材料】
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图3-1所示。
.jpg)
甲乙双方约定2008年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件一：由子降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2天。
事件二：2008年6月21日～6月22日，整个施工现场停电造成停工2天。
事件三：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1天，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1．在不考虑事件一、二、三的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成？
2．在不考虑事件一、二、三的情况下，该工程的总工期是多少天？
3．乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些？请简述理由。
4．工作B的结算价是多少？
答案
更多“【背景材料】某公司（甲方)与某建筑公司（乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，”相关的问题
第1题
A.律师与顾问单位某公司之间的关系
B.某公司与其职工因支付加班费用问题而发生的关系
C.某私营企业与职工因培训而发生的关系
D.某建筑公司雇佣童工而产生的关系
第2题
一、案例背景材料
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。
事件2:辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工期拖延1天。
事件3:在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该工作工期延长4天，材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了1天，该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
二、问题
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)？计算工期是多少？
2.针对上述每一事件，分别说明乙方能否向甲方提出工期及费用索赔。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天-工期奖(罚)款是多少？
4.合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款为多少？
第3题
1.该案例中，火灾报警及消防联动系统试运行的符合性要由()确认。
A.公安部门消防监管机构
B.特种设备监管机构
C.公安部门监管机构
D.建筑质量监管机构
2.该案例中，安全防范系统试运行的符合性要由()确认。
A.公安部门消防监管机构
B.特种设备监管机构
C.公安部门监管机构
D.建筑质量监管机构
3.该工程的采购合同中应明确明确智能化工程的设备、器件与被监控的其他建筑设备、器件间的界面划分，使两者的接口能符合匹配的要求。
A.对
B.错
4.该案例中设备、器件和材料供货商的需要考虑的内容有()。
A.品牌
B.公司规模
C.质量
D.售后服务
E.公司地点
第4题
第5题
A.某县政府发布命令拆迁该县鼓楼街东西两侧30米内的房屋
B.某市住房和建设局与某建筑公司签订《住宅建设合同书》
C.某税务局向某公司送达《减免税批准通知书》
D.某市场监督局向公民甲颁发营业执照
第6题
材料一：小区保安邓某(有抢劫罪前科)入户抢劫致被害人重伤。该保安，来自没有获得保安服务许可证的某公司。该公司无保安服务许可证，不具备保安服务资质。为多家单位提供保安服务，被法院判刑。材料二：保安李某与住户发生争执在其家中抢劫。材料三：物业公司聘用有盗窃前科的保安，在工作期间与他人实施了抢劫杀人行为。
问：1、材料一中，邓某的行为构成何罪？为什么？
2、材料二中，李某的行为是否构成入户抢劫？为什么？
3、材料三中，房某和房某生的行为构成抢劫罪还是抢劫罪、杀人罪？为什么？
4、材料一中，为何对该公司负责人定罪处罚？为什么？公安机关可否对公司进行处罚？
5、材料一及材料三中，物业公司是否承担责任？为什么？
第7题
A.甲公司具有进出口经营权，明知他人意欲骗取国家出口退税款，仍违反国家规定允许他人自带客户、自带货源、自带汇票并自行报关，骗取国家出口退税款。对甲公司应以骗取出口退税罪论处
B.乙公司虚开用于骗取出口退税的发票，并利用该虚开的发票骗取数额巨大的出口退税，其行为构成虚开用于骗取出口退税发票罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
C.丙公司缴纳200万元税款后，以假报出口的手段，一次性骗取国家出口退税款400万元。丙公司的行为分别构成逃税罪与骗取出口退税罪，实行数罪并罚
D.丁公司虚开增值税专用发票并骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失。对丁公司应当以虚开增值税专用发票罪论处
第8题
A.安全生产管理协议
B.施工协议
C.免赔协议
第9题
A.A学校向城建档案馆申请工程档案预验收
B.A学校向城建档案馆申请工程档案正式验收
C.B建筑公司向A学校出具教学楼工程质量保修书
D.B建筑公司将相关资料交给A学校
E.C监理公司将相关资料交给A学校
第10题
第11题
A.甲供材料
B.甲方指定分包项目及价格
C.需要降水和边坡支护的工程
D.其它措施
