第1题
某工程项目,业主通过施工招标方式与某建筑公司签订了工程施工合同。合同工期220天。合同中约定,由于施工单位原因造成工期延误,每延误一天罚款2000元;由于业主和其他原因造成工程延期,每延误一天补偿施工单位2000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程施工的网络进度计划如下图所示。该工程施工过程中发生了以下几项事件:
事件一:基础工程A施工时,由甲方负责供货的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使基础施工延误了5天。
事件二:在主体结构B施工中,在第4层某段框架柱拆模后,显现了露筋、蜂窝等现象。
事件三:在主体结构B施工中,进行第六层楼板钢模板拆除时,将拆下的18根钢管(每根长4m)和扣件运到龙门架的吊蓝上,4名工人随吊蓝一起从第六层高处下落,此时恰好操作该机械的人员去厕所未归,一名刚刚招来两天的合同工开动了卷扬机,在卷扬机下降过程,钢丝绳突然折断,人随吊蓝坠地,造成1人死亡,3人重伤的恶性后果。
问题:
(1)、施工单位是否可以就事件一向监理工程师提出索赔要求?为什么?如果可以,索赔工期为多少?为什么?费用为多少?
(2)、从施工技术的角度分析混凝土结构产生露筋、蜂窝等现象的原因是什么?
(3)、简要分析事件三这起事故产生的原因。
(4)、事件三属于()重大事故。
A一级
B二级
C三级
D四级
第2题
A.可以衡量企业长远发展战略的价值创造情况
B.由于经济增加值是绝对数指标,不便于比较不同规模公司的业绩
C.能有效遏制企业盲目扩张规模以追求利润总量和增长率的倾向
D.考虑了所有资本的成本,更真实地反映了企业的价值创造能力
第3题
A.施工组织设计交底由项目经理负责牵头、项目总工程师组织,向专业工程师、施工工长、质检员、安全员、相关部门的有关人员和分包单位技术负责人交底并签字
B.专项方案(施工方案)交底由项目总工或方案编制人员向有关管理人员交底并签字
C.分项工程施工技术交底由项目各专业(责任)工程师向施工班组交底并签字
D.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案需分包单位技术负责人审核签字并加盖单位公章
E.项目部编制施工方案需要邮寄公司签字盖章的有:(1)方案封面;(2)项目级施组方案会审表;(3)公司级施组方案评审表;(4)施组方案审批表
F.施工高度100m及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
第4题
A.地表以下有厚度为10m以上的流塑性淤泥土层时,第一节桩下沉后宜无需设置防滑箍进行接桩作业
B.桩锤、桩帽及送桩器应和桩身在同一中心线上,桩插入时的垂直度偏差不得大于1/200
C.沉桩顺序应按先浅后深、先小后大
D.密集桩群应控制沉桩速率,宜自中间向两个方向或四周对称施打
E.打桩时一侧毗邻建筑物或设施时,应由远离该侧向改侧方向施打
第5题
A.14000
B.15000
C.16000
D.10000
第6题
【背景材料】
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图3-1所示。
甲乙双方约定2008年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。
事件一:由子降水施工方(丙方)原因,致使工作J推迟了2天。
事件二:2008年6月21日~6月22日,整个施工现场停电造成停工2天。
事件三:因设计变更,工作B土方工程量由300m3增至350m3,工作持续时间增加1天,该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件一、二、三的情况下,说明该网络计划的关键线路,并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件一、二、三的情况下,该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?
第7题
A.该施工企业管理上严重失误;
B.进入冬季施工之前,应对施工人员进行必要的安全教育,对冬施中带来的不安全因素和危险予以告之,树立自我防护意识;
C.冬季取暖问题属于工程施工中必须预先考虑的重要内容,无论施工取暖还是生活取暖,必须从冬季施工组织设计中统一设计取暖措施,并经验收,统一管理,建立制度,防止一氧化碳中毒及火灾事故,这已是一般施工人员的基本常识;
D.本次事故主要是由于违章明火取暖,无通风措施导致的一氧化碳中毒事故。
第8题
A.必须先向该公司设立的劳动争议调解委员会申请调解,调解不成,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
B.可以不经过调解,直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.吴某可以与该公司约定由北京仲裁委员会,对仲裁裁决不服的,可向人民法院起诉
D.吴某或去由北京仲裁委员会仲裁或去由管辖权的人民法院起诉只能选择其一
第9题
A.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
B.由于项目经理失职,建筑公司没收了其资格证书
C.由于存在严重安全隐患,现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
D.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
第10题
A.计算受力不准确
B.考虑的安全系数有误
C.施工时质量低劣而未能达到设计要求
D.计算套用的规范不对
E.施工机械选择不恰当